Договор по изготовлению и монтажу окон

Договор подряда на монтаж ПВХ окон

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на монтаж ПВХ окон

Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.

1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:

2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

  • Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
  • Договор на монтаж ПВХ окон.

2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.

2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.

2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу « » 2014 года.

2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.

З. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2.

3.2. Общая сумма договора составляет рублей.

3.3. Авансовый платеж составляет рублей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж.

4.2. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.

4.3. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1. После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.

5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.

7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде.

8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.

Договор подряда на производство и установку пластиковых окон

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на производство и установку пластиковых окон

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарный дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2. Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ. Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении 100% денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

Смотрите так же:  Новый приказ о ввк

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

  • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
  • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

  • Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
  • Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
  • Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
  • Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
  • Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

Договор на окна и остекление при авансовой оплате

[Иванов И.И]. именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Две Створки», в лице менеджера [Петрова П.П., действующего на основании доверенности №9 от: 19 июня 2014 г].в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора самостоятельно или с привлечением контрагентов выполнить следующие действия:

1.1.1. Продать конструкции из ПВХ, дерева, либо алюминия (далее — Изделия) Размеры, конструкция, стоимость и описание Изделий указать в Приложении №1 к настоящему Договору (Спецификация) и согласовать с Заказчиком.

1.1.2. Доставить Изделия и комплектующие на объект Заказчика по адресу: [Адрес доставки и установки] за его счет. Стоимость доставки согласовывается с Заказчиком в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.1.3. Начать выполнение комплекса работ/услуг по демонтажу/монтажу Изделий на объекте Заказчика в оговоренный договором срок. Срок начала работ указывается в шапке договора. Стоимость и перечень указанных работ согласовать в Приложении №1 к настоящему Договору.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость Изделий и работ/услуг согласно данного Договора составляет: (50 000) Пятьдесят тысяч рублей, 00 копеек и определяется в соответствии с Приложением №1.

2.2. При заключении настоящего Договора Заказчик вносит АВАНСОВЫЙ Платеж в размере не менее 70 % от общей стоимости согласно настоящего Договора, что составляет (40 000) Сорок тысяч рублей, 00 копеек.

2.3. Доплата по настоящему Договору составляет: (10 000) Десять тысяч рублей, 00 копеек и производится в день окончания работ мастеру.

2.4. В случае, когда работы по п.п. 1.1.3 выполняются силами Заказчика, Платеж составляет 100% стоимости настоящего Договора, что составляет: (50 000) Пятьдесят тысяч рублей, 00 копеек.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств.

3.2. Срок исполнения работ, предусмотренных п.1.1.1. настоящего Договора, составляет: [срок] дней от даты внесения Платежа Заказчиком.

3.3. Дата доставки изделий указывается в шапке настоящего договора на листе №1 и происходит при соблюдении Заказчиком условий оплаты в соответствии с п.п. 2.2.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. Материалы и Изделия Исполнителя, а также работы, осуществляемые Исполнителем, соответствуют стандартам и строительным нормам, действующим на территории РФ, относящимся к предмету Договора.

4.2.– 4.4 Гарантийные обязательства указанные в данных пунктах обозначены на указанной странице

4.5. Гарантия не распространяется:

4.5.1. на те случаи, когда ухудшение качества Изделий или ее неработоспособность произошли не по вине Исполнителя;

4.5.2. на Изделия, в случае доставки, монтажа и отделки откосов силами Заказчика;

4.5.3. на Изделия при несоблюдении Заказчиком условий их эксплуатации;

4.5.4. На изделия и монтаж в случае проявления дефектов вызванных недостатками эксплуатационного скрытого и явного характера (трещина в плите, нарушенная гидроизоляция стыка плит, перекосы плит и перекрытий, естественная старость дома, и.т.д.).

4.5.5. На изделия и работы, при несоблюдении условий оплаты указанных в п.2.2. и п.2.3.

4.6. Устранение выявленных Заказчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение 15 рабочих дней с момента обращения. Исполнитель не несет ответственность за недостатки (дефекты) Изделий, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции силами Заказчика и в результате транспортировки, осуществляемой Заказчиком. В случае ухудшения качества Изделий или выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их эксплуатации, Заказчик производит ремонт за свой счет.

4.7. Устранение недостатков Изделий и/или комплектующих выявленных на этапе приемки Изделий и мешающих дальнейшему ходу выполнения работ, устраняются в течение пяти рабочих дней с даты следующей после получения заявки о выявлении недостатков, при этом сроки выполнения всех обязательств по данному Договору смещаются на срок, необходимый для исправления выявленных недостатков. В случае если выявленные недостатки требуют переделки каких-либо Изделий, срок исправления недостатков должен быть не более срока изготовления самого заказа.

4.8. Все претензии по настоящему Договору принимаются к рассмотрению в случаях:

— при условии полной оплаты Заказчиком работ и услуг по данному Договору;

— при наличии у Заказчика Договора и Акта приема-сдачи работ.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

В рамках исполнения настоящего Договора Заказчик и Исполнитель имеют права и берут на себя следующие обязательства:

5.1. Права Заказчика:

5.1.1. В любое время интересоваться ходом работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, путем телефонных переговоров с диспетчерами и менеджером соответствующего заказа;

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Точно сформулировать требования к монтажу, изделиям и их свойствам. Заострить внимание Исполнителя на важных для себя моментах, если такие есть.

5.2.2. В случае изменения проемов Заказчиком или третьими лицами после замера проведенного Исполнителем, Исполнитель снимает с себя ответственность за несоответствие размеров Изделий и проемов и невозможность установки готовых Изделий.

5.2.3. Принять Изделия и материалы путём подписания Накладной, в случае несогласия отразить это в письменном виде с указанием причин. Сохранность готовых Изделий от даты доставки до даты монтажа обеспечивает Заказчик.

5.2.4. Подготовить место для складирования новых конструкций, а также для проведения работ по демонтажу старых конструкций и монтажу новых конструкций.

5.2.5. Обеспечить доступ к исправной точке электропитания.

5.2.6. Предпринять необходимые меры: — для сохранения пола и мебели,- для обеспечения беспрепятственного доступа к монтажному проему,- для отсутствия автотранспорта под оконными проемами,- согласовать в письменной форме с соседями прилегающих квартир возможность проведения Исполнителем работ согласно настоящего Договора в выходные дни.

5.2.7. При доставке внимательно осмотреть все Изделия, включая стеклопакет, профиль, подоконники, водоотливы, наличники и нащельники, москитную сетку, соединители и расширители и.т.д., а также их элементы, поверхность, углы и пр. на наличие повреждений и дефектов.

5.2.8. Проинформировать Исполнителя в письменном виде о нестандартных особенностях объекта, таких как: наличие в стенах труб водяного отопления, электрической проводки и т.п., которые могут явиться причиной физического, материального ущерба, причиненного одной из сторон данного Договора, кроме того, проинформировать Исполнителя о планируемых изменениях после монтажа конструкций (установка подвесных потолков, подъём уровня пола, увеличение толщины стен и пр.).

5.2.9. Производить Платежи согласно п.п. 2.2 и 2.3 настоящего Договора.

5.2.10. Принять результат работ путём подписания Акта приема — сдачи работ, выполненных Исполнителем, при наличии в нем явных недостатков, отразить их в письменной форме в Акте.

5.2.11. Заказчик предупрежден о возможности появления конденсата при следующих условиях:

— отсутствует или не должным образом работает вентиляция помещения;

— наличие изолирующих перегородок между окном и батареей;

— уровень влажности в помещении более 35%;

— используется одно стекло, либо однокамерный стеклопакет без энергосбережения;

— помещение проветривается менее 10 минут в сутки; Также Заказчик предупрежден, что выпадение конденсата на стекле НЕ ЯВЛЯЕТСЯ дефектом оконного Изделия.

5.2.12. Письменно уведомить Исполнителя о повреждениях на Изделиях и дополнительной комплектации, выявленных после окончания монтажа, но не позднее 2-х рабочих дней с момента окончания работ.

5.2.13. Заказчик обязан проинформировать Исполнителя о переносе дат монтажа, доставки, отделки откосов, возникших по инициативе Заказчика в письменном виде за 2 рабочих дня до сроков, оговоренных в данном Договоре. В этом случае Исполнитель оставляет за собой право о назначении новых сроков доставки, монтажа, отделки откосов по данному Договору.

5.2.14. Заказчик предупрежден и согласен с тем, что ПВХ и деревянные окна необходимо самостоятельно переводить в зимний/летний режим прижима фурнитуры с помощью регулировки эксецентриков, в противном случае Исполнитель снимает с себя ответственность за продувания либо за разрушение уплотнителя.

5.2.15. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, не вследствие нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик обязан возместить Исполнителю материальные затраты по выполнению условий настоящего Договора.

5.3. Права Исполнителя:

5.3.1. Расторгнуть Договор при невыполнении Заказчиком всех или части условий по его оплате. При этом суммы, внесенные ПОКУПАТЕЛЕМ в оплату фактически изготовленной Исполнителем по настоящему Договору продукции (работам, услугам), остаются в распоряжении Исполнителя.

5.3.2. В случае несоблюдения Заказчиком условий предусмотренных в п.2.3., Исполнитель имеет право не принимать претензии к качеству Изделий, а также работ, до момента пока Заказчик не произведет полный расчет с компанией.

5.3.3. Производить аудио запись разговоров, либо их фрагментов, а также обращений и заявлений Заказчика.

5.3.4. Производить доставку с 9:00 до 18:00, а в некоторых случаях и позже. Время доставки не гарантируется, а сама доставка может происходить в несколько этапов.

5.4. Обязанности Исполнителя:

5.4.1. Выполнить весь комплекс работ согласно настоящего Договора качественно и в установленные сроки.

5.4.2. Передать результат работ Заказчику по Накладной и Акту приема — сдачи выполненных работ.

5.4.3. Осуществлять гарантийное обслуживание в рамках данного Договора.

5.5. В случае если Изделия и их элементы, либо работы не могут быть приняты по вине Заказчика (например: Заказчик или его представитель отсутствует или отказывается подписывать документы, нет в наличии необходимых документов, помещения закрыты и т. д.), то это не является нарушением сроков по Договору Исполнителем и днем исполнения обязательств по заказу считается день несостоявшейся передачи/сдачи заказа. Этот факт отражается в акте, подписываемом двумя представителями Исполнителя. Исполнитель в этом случае вправе отвезти Изделия к себе на склад и взыскать с Заказчика все дополнительные расходы связанные с непринятием Изделий, в том числе затраты за дополнительный автопробег в размере стоимости доставки, а также расходы по хранению на складе Исполнителя и вторичной доставке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В случае, если замер проемов Заказчик производит самостоятельно, то Исполнитель не несет ответственность за последствия, связанные с неточностью указанных размеров.

6.2. Заказчик предупрежден и согласен с тем, что возможны повреждения демонтируемых (старых) оконных конструкций (в т.ч. стекол и стеклопакетов), откосов, подоконников и отливов, проема, а также обоев и плитки, примыкающих к откосам. При этом Исполнитель не несет ответственности за данные повреждения.

6.3. Гидро- и паро- изоляция «монтажного шва», также как и отделка внутреннего и внешнего оконных откосов (необходимость в которых возникает после установки Изделий Исполнителем),осуществляются по дополнительному соглашению сторон.

6.4. При выявлении скрытых дефектов проемов, обнаруженных во время демонтажа старых конструкций, стоимость работ по монтажу увеличивается на сумму, равную стоимости дополнительных материалов и работ по согласованию с Заказчиком. В случае, если устранение выявленных дефектов проемов требует значительных временных затрат, Исполнитель не несет ответственности за срыв сроков монтажа и отделочных работ. Данный факт фиксируется Сторонами в письменной форме.

Смотрите так же:  Договор с физ лицом печать

6.5. Основанием для расторжения данного Договора является нарушение Исполнителем сроков доставки и проведения работ, указанных в п.п. 3.2 и п.п.3.3. более чем на 50 рабочих дней при условии оплаты Заказчиком всей суммы Договора. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, Заказчик в праве потребовать пени в размере 0,1 % от стоимости просроченной услуги, за каждый рабочий день просрочки, но не более стоимости услуги.

6.6. Заказчик имеет право предъявить требования на выплату пени в течение 10 рабочих дней после фактической сдачи несвоевременно выполненного заказа.

6.7. За нарушение Заказчиком сроков внесения окончательной оплаты, он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы, за каждый день просрочки, но не более данной суммы.

6.8. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.9. Монтажные работы не могут производиться при температуре ниже -15?С, (при остеклении балконов и лоджий не ниже -10?С), сильном дожде или грозе, силе ветра более 10 м/с, в этом случае Исполнитель вправе перенести дату монтажа, а также дату окончания работ по согласованию с Заказчиком.

6.10. В случае установки Изделий силами Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за монтажные работы.

6.11. В случае установки внутренних и наружных откосов (а также в случае их не установки) силами Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за возможное появление на откосах, Изделиях: конденсата, промерзания, растрескиваний (откосов), а также за сохранность монтажных швов.

6.12. Заказчик принимает на себя всю ответственность и обязательства перед городскими органами управления и надзора за все виды работ, производимые Исполнителем согласно настоящего Договора.

6.13. Заказчик делает свой выбор осознанно и компетентно.

6.14. Заказчик предупрежден, что пропорции Изделий и их отдельных элементов, изображенных в Приложении №1 к настоящему Договору, могут не соответствовать действительности.

6.15. Если дефект Изделий, возникший до подписания акта приема-передачи Изделий, который Заказчик мог увидеть при приеме Изделий, обнаруживается после установки Изделий, и для устранения этого дефекта потребуется демонтировать установленные Изделия, их элементы, откосы, то демонтаж и последующая установка Изделий, а так же их элементов, откосов, должна быть повторно оплачена Заказчиком в полном объеме.

6.16. Если Исполнитель не производит малую часть работ или услуг, либо в комплекте отсутствует какой-либо аксессуар, то сумма доплаты может быть уменьшена на соответствующую стоимость услуги, либо аксессуара в том размере, который указан в договоре, при этом Исполнитель обязуется доукомплектовать заказ или выполнить недостающую услугу. Например, если Исполнитель не произвел установку москитной сетки, то сумма доплаты может быть уменьшена только на стоимость этой сетки, но не целиком. В случае отказа Заказчиком оплачивать оставшуюся часть доплаты Исполнитель имеет право истребовать пени в размере 1% от просроченной суммы, за каждый рабочий день просрочки, но не более данной суммы.

6.17. Заказчик предупрежден, что световой проем новых изделий изменится в меньшую сторону по сравнению со старыми окнами.

7.1. Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными конфликтами.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7.3. По окончанию действия таких обстоятельств выполнение сторонами обязанностей по Договору возобновляется, если иное не будет согласовано сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям действительны, если совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором, либо в соответствии с действующим законодательством России.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, текст которых идентичен и имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.4. Заказчик подтверждает, что ему предоставлена полная информация о потребительских свойствах товара, его особенностях, внешнем виде, изготовлении, эксплуатации, монтаже откосов и порядке проведения отделочных работ.

8.5. Подписание «Акта Сдачи-Приема законченной работы» возможно любым совершеннолетним представителем Заказчика. Подпись представителя имеет такую же юридическую силу, как и подпись заказчика.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  • Работаем с 2009 года без смены юридического лица и судебных разбирательств. Эти данные можно проверить
  • Добросовестно выполняем обязательства и всегда идем на встречу
  • Вместо множества офисов имеем очень хорошие цены, а так же бесплатную услугу «Мобильный офис»
  • 10 Летняя гарантия на пластиковые окна. Без хитрых условий и мелкого шрифта в договоре
  • Часть оплаты только после установки и проверки качества окон
  • Личный менеджер всегда доступен и на связи. Даже в праздники и выходные
  • Искренне советуем и помогаем с выбором, не навязывая ненужные услуги
  • Большая часть заказов это повторные обращения и рекомендации
  • Поклонники своего дела. Стажируемся в Европе

© Владельцем данного сайта и обладателем авторских прав на его содержимое является ООО «Две Створки». Копирование материалов данного сайта без согласия Владельца запрещено.

Тел: +7(812)313-26-31 . Другие контакты. Санкт-Петербург 2006–2019г.

Договор на установку окон ПВХ. На что обратить внимание?

Современные пластиковые окна — это выбор людей, которые серьезно относятся к теплу и комфорту своего дома. Установив новые окна в своем доме Вы получите массу положительных эмоций, создадите теплую и уютную атмосферу.
Но к сожалению, всю радость от покупки может испортить некачественная работа оконной компании. Из-за высокого спроса на продукцию их стало слишком много, и только единицы являются профессионалами своего дела. Что бы новые окна не разочаровали Вас, рекомендуем выбирать крупные компании, которые уже не первый год на рынке, и в свою очередь могут похвастаться солидным количеством довольных клиентов.

Но, не смотря на все это, не забывайте внимательно читать договор, который собираетесь подписывать.

А на что именно обратить внимание, мы Вам сейчас расскажем!

Пластиковое окно — это сложная конструкция. Комплектация, конфигурация окна, набор материалов, комплектующих и работ может изменяться в зависимости от параметров Вашего дома и Ваших пожеланий.
Общий вид и параметры Вашего нового окна обычно описываются в отдельном приложении к Договору. Чтобы не купить «кота в мешке», внимательно изучите это приложение и не стесняйтесь задавать вопросы представителю компании.

Договор — это двустороннее соглашение. И не только оконная компания берет на себя обязательства по изготовлению и установке Вам нового окна, но и Вы должны будете соблюдать некоторые правила. В том числе, по оплате заказанных Вами услуг.
Заранее ознакомьтесь с этими условиями.

Изучите указанные в договоре сроки, а также порядок приемки изделий и работ.
Окна изготавливают по индивидуальным размерам. Поэтому на процесс производства уходит от 5 дней. За это время Ваши планы могут поменяться. Посмотрите, какие действия Вы должны предпринять, в случае если Вы не сможете принять изделия и специалистов в заранее оговоренные сроки. А также стоит ли Вам сразу отпрашиваться с работы, или все-таки стоит дождаться звонка от специалиста компании с подтверждением даты доставки и установки новых окон.

Не забудьте при подписании договора поинтересоваться какая гарантия распространяется на купленные Вами пластиковые окна.
Наше законодательство устанавливает минимальный срок гарантии на изделия — 5 лет, на услуги по их монтажу и отделке — 3 года.

Так же к договору на установку окон обычно прикрепляются:

  • кассовый чек или другой документ о принятой от Вас оплате;
  • спецификация заказа, которая включает в себя описание всех параметров Вашего заказа;
  • гарантийный талон;
  • инструкцию по эксплуатации пластиковых окон;
  • акты приемки-передачи товара и выполненных работ.

При заключения договора, поинтересуйтесь, как Вам необходимо подготовить свою квартиру к монтажу новых окон.

Внимание! После того как Вам установят Ваши долгожданные, новые пластиковые окна тщательно проверьте изделия. Осмотрите все внимательно, стекло, профиль, подоконник ни поцарапано ли, как работают ручки и открываются створки.
Если Вы обнаружите какие-либо недостатки не стоит отказываться от подписания акта, лучше подробно описать их в нижней части или на его обороте. Так компания сможет быстрее отреагировать на Ваши претензии и у Вас будут доказательства в том случае, если Вы столкнетесь с недобросовестным продавцом.

Договор с компанией ОкнаОлимпа

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____________

Настоящий договор заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «Окна Олимпа» в лице Генерального директора Муратова Романа Вячеславовича, действующего на основании устава, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и

именуемым(ой) в дальнейшем «Заказчик», о нижеследующем:

1. Предмет договора

  • 1.1. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется своими силами или силами третьих лиц выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) конструкций из ПВХ, Provedal (далее – «Изделие»), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.
  • 1.2. Право собственности на Изделие, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Изделия переходит к Заказчику после подписания акта приема — передачи изделий.

2. Обязательства сторон

2.1.Заказчик обязуется:

  • 2.1.1. Внимательно, ознакомиться с Листом замеров. При наличии вопросов уточнить их у замерщика и при необходимости потребовать внесения соответствующих изменений в лист замеров. Подписать лист замеров. С момента подписания сторонами Листа замеров, условия настоящего договора об объеме, порядке и условиях выполнения работ считаются согласованными и вступают в силу.
  • 2.1.2.Обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: получение всех разрешений и согласований, необходимых для установки изделий, обеспечение доступа работников Исполнителя к месту установки изделий, указанному в пункте 2.2.1 настоящего договора, в согласованное сторонами время; обеспечение освещения места производства работ; обеспечение подключения инструментов Исполнителя к электрической сети (220 В, 50 Гц); водой, телефонной связью и возможностью пользования туалета; освобождение места установки изделий от лишних предметов, в том числе: обеспечение свободного подхода к оконным и (или) дверным проемам; укрытие мебели, полов, стен и иного имущества от строительного мусора, уборки с места производства работ пожароопасных предметов, а также в случае необходимости обеспечить строительными лесами.
  • 2.1.3. Оказывать содействие Подрядчику при транспортировке Изделий, а также при производстве монтажных и иных работ, связанных с установкой Изделий, как-то:
    • а) при необходимости обезопасить имущество третьих лиц от возможной порчи в процессе проведения работ на Объекте Заказчика (например, автотранспорт под окнами Заказчика должен находиться не ближе 3-5 метров от стены дома);
    • б) при необходимости получить предварительные разрешения соответствующих организаций для обеспечения ограждения придомовой территории под окнами;
    • в) оказывать иное содействие по просьбе работников Подрядчика, необходимое и достаточное для надлежащего выполнения условий Договора.
  • 2.1.4. Предоставить Исполнителю подробную информацию о состоянии и особенностях дорожного покрытия по пути следования автотранспорта (для объектов, расположенных за городской чертой). Обеспечить возможность подъезда автотранспорта Исполнителя к объекту монтажа для разгрузки, с учетом того, что расстояние от места разгрузки до объекта (подъезд дома, вход в помещение и т.д.) не должно превышать 20 метров. Если Заказчик не предупредил Подрядчика о ненадлежащем состоянии дорожного полотна, и Подрядчик, направив автотранспорт с Изделиями на объект Заказчика, вернул их на склад, Заказчик обязан компенсировать связанные с этим транспортные расходы Исполнителя.
  • 2.1.5. Оплатить дополнительные расходы Подрядчика в следующих случаях:

      а) если по независящим от Исполнителя причинам расстояние от места разгрузки автотранспорта Исполнителя до Объекта (подъезд дома, вход в помещение и т.д.) превышает 20 м., — в размере, установленном дополнительным соглашением сторон;

      б) в случае неисправности лифта, если подъем Изделий вручную не был оговорен Сторонами как дополнительная услуга и не включен в цену заказа, — из расчета 100 руб. на Изделие за каждый этаж.

      в) в случае просрочки получения Заказчиком готовых Изделий при доставке, в результате чего Изделия были возвращены на склад, — стоимость повторной доставки, а также складские расходы в размере 30 (Тридцать) рублей в сутки за каждое Изделие (но не более 30-ти суток);

      г) в случае переноса по просьбе Заказчика даты начала монтажа (п. 2.2.) с условием хранения Изделий на складе на срок более 30-ти суток, — расходы по хранению в размере 30 (тридцати) рублей в сутки за каждое Изделие. По истечении этого срока риски утраты, порчи или повреждения Изделия переходят к Заказчику. В случае отказа от оплаты дополнительных расходов по транспортировке и/или хранению Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с возмещением своих расходов по исполнению Договора на дату его расторжения.

  • 2.1.6. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и/или законодательством РФ.
  • 2.1.7. В дни доставки и монтажа, в согласованное сторонами время, находиться на месте производства работ или обеспечить присутствие своего дееспособного представителя, для осуществления действий по приемке результатов выполненных работ. В случае отсутствия Заказчика (его представителя) на месте производства работ, сроки доставки и монтажа изделий, переносятся Исполнителем в соответствии с его производственным графиком и заново согласовываются с Заказчиком. Повторная доставка изделий и выезд бригады монтажников оплачиваются Заказчиком дополнительно. Простой бригады монтажников, вызванный не исполнением Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.1.2, оплачивается из расчета 200 (двести) рублей за чел./час.
  • 2.1.4. Заказчик понимает все трудности возникшие при демонтаже старых конструкций и не будет выставлять претензии в случае значительных нарушений откосов стен и т.п., а также при демонтаже элементов оконного проема (подоконников, отливов, откосов и т.д.) и прилегающих к ним материалов (вагонка, стеновые панели, обои и т.д.). Их обратный монтаж и восстановление первоначального вида оконного проема не производится, или оговаривается Заказчиком отдельно.
  • 2.1.5.Принять результаты работ выполненных Исполнителем. При наличии претензий к качеству, выполненных работ указать их в Акте сдачи-приемки работ. В случае утраты акта сдачи-приемки работ и (или) отказа от его подписания работы считаются принятыми фактически. Претензии в отношении недостатков, не указанных в акте сдачи-приемки, Исполнителем не рассматриваются.
  • 2.1.6. Своевременно и в полном объеме оплатить работы.
Смотрите так же:  Осаго в чью страховую компанию обращаться

2.2.Исполнитель обязуется:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику изделия, произвести работы и оказать услуги в соответствии со спецификацией, из профиля Veka и/или Provedal (цвет белый, конструкции стандартные)

  • 2.2.1 Установить изделия по следующему адресу, указанному Заказчиком: _____________________________________
  • 2.2.2 Выполнить работы в порядке и на условиях, согласованных сторонами в Листе замера, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
  • 2.2.3. Выполнить работы из своих материалов, в порядке и на условиях, указанных в Листе замеров.
  • 2.2.4. Выполнить работы в срок, согласованный сторонами. Сроки завершения отдельных этапов работ, приведены в п.5 настоящего договора.
  • 2.2.5.Сложить строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых изделий и монтажа новых в мешки и вынести на лестничную клетку. Вынос и вывоз мусора, оставшегося после демонтажа старых изделий и монтажа новых изделий, осуществляется силами Заказчика.

2.3. Заказчик вправе:

  • 2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления необходимой и достоверной информации об основных технических характеристиках и потребительских свойствах предлагаемых Изделий, работ, услуг.
  • 2.3.2. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, при этом не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
  • 2.3.3. Назначить своего уполномоченного представителя, права которого должны быть изложены в доверенности.
  • 2.3.4 Передача результатов работ Исполнителем и их приемка Заказчиком фиксируется:
    • работы по изготовлению и доставке изделий в акте приема-передачи изделий;
    • работы по монтажу изделий и дополнений, отделке откосов в Актах сдачи-приема работ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

  • 3.1.Общая стоимость работ составляет _______________ руб. Расчеты между сторонами производятся в российских рублях. Оплата работ производится наличными или безналичными денежными средствами.
  • 3.2. Заказчик обязуется уплатить аванс в размере _____________ руб. в момент подписания договора. Оставшуюся часть суммы от общей стоимости работ ______________ руб. заказчик обязуется оплатить представителю Исполнителя в момент подписания акта сдачи-приёма работ. Право собственности на изделия переходят к Заказчику с момента полной оплаты.
  • 3.3. При безналичном расчете с исполнителем, срок изготовления и монтажа, исчисляется со дня поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Прием результатов, выполненных работ.

  • 4.1. Прием результатов выполненных работ осуществляется поэтапно: приемка изделий, приемка результатов монтажа изделий и дополнений отделки откосов.
  • 4.2. Исполнитель обязуется в срок, указанный в п.5 настоящего договора доставить готовые изделия по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего договора и предъявить изделия для осмотра и проверки качества Заказчику. Заказчик обязан с участием представителя Исполнителя осмотреть изделия, проверить их качество. При отсутствии со стороны Заказчика претензий к качеству, Заказчик обязан подписать накладную. При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству изделий, на оборотной стороне накладной делаются соответствующие отметки, заверяемые подписью Заказчика (его представителя) и подписью представителя Исполнителя. Устранение выявленных недостатков осуществляется Исполнителем безвозмездно в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания накладной. С момента подписания накладной, изделие находится на ответственном хранении у Заказчика и риск случайной гибели или повреждения изделия переходит к Заказчику. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания накладной, изделие возвращается на склад Исполнителя и до момента урегулирования разногласий удерживается Исполнителем. Повторная доставка изделия осуществляется за счет Заказчика, а монтаж изделия производится, после оплаты дополнительных расходов, понесенных Исполнителем вследствие необоснованного отказа Заказчика от приемки выполненных работ.
  • 4.3. После выполнения каждого этапа работ (монтаж изделий, монтаж дополнений, отделка откосов) Заказчик обязан совместно с представителем Исполнителя осмотреть и проверить качество выполненной работы, и при отсутствии претензий подписать Акты сдачи-приемки.

При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству выполнения работ, сторонами в Актах сдачи-приемки делаются соответствующие отметки. Устранение недостатков работ по установке осуществляется в течении 10 рабочих дней.

5. Сроки выполнения работ и гарантии.

  • 5.1. Срок изготовления стандартных изделий составляет не более 10 (десяти) рабочих дней от даты заключения договора. Срок изготовления нестандартных изделий составляет не более 21(двадцать один) рабочих дня от даты заключения договора.
  • 5.2. Срок доставки изделий по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего договора составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента изготовления. Срок доставки может быть увеличен по согласованию сторон. Время проведения доставки конструкций и комплектующих с 07-00 до 13-00. Монтажные работы производятся по согласованию с Заказчиком в последующие дни после доставки конструкций.
  • 5.3. Срок установки изделий составляет не более 5 (пяти) рабочих дней после доставки по адресу установки, указанному в п. 1.5 настоящего договора. Срок монтажа может быть увеличен по согласованию сторон.
  • 5.4. Исполнитель гарантирует сохранение качества и работоспособности изделий при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, в течение следующих гарантийных сроков:
    • на металлопластиковые конструкции в течение _________ лет, с момента передачи Заказчику;
    • на монтаж в течении _________ лет, с момента передачи результатов работ Заказчику (гарантии не распространяются на изделия, замер, доставку и монтаж которых Исполнитель не осуществлял).
  • 5.5. Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях имеют соответствующие сертификаты и разрешения. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации. В момент заключения настоящего договора Заказчик предупрежден Исполнителем о том, что:
    • — конкретный состав и объем работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, указан в Листе замера
    • — в случае изменения конструкции изделий относительно существующего архитектурного решения здания, необходимо получение согласования с соответствующими органами государственной власти г. Москвы;
    • — в соответствии с ГОСТ 23166-99 применение не открывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений.
    • — Излишки материалов оставшиеся после выполнения работ — являются собственностью исполнителя.

6. Ответственность сторон. Форс-мажор.

  • 6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров. Если стороны не пришли к единому соглашению, спор передается на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.
  • 6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России.
  • 6.3. При задержке любой из сторон сроков исполнения обязательств, вторая сторона вправе потребовать Компенсацию (штраф) в размере 0.1% за каждые полные сутки просрочки. Штрафные проценты исчисляются от стоимости тех обязательств (изделий, работ, услуг), которые не были исполнены в оговоренные сроки, но не более 10% от этой суммы Договора.
  • 6.4. Исполнитель не несет ответственности за:
  • 6.4.1 За неровности несущих конструкций, стеновых и оконных блоков, допущенные при возведении здания (например, различная толщина стен, отклонения от вертикального или горизонтального уровня), а также за неисправности в работе вентиляционных и отопительных систем, нарушающие нормальные условия эксплуатации установленных оконных блоков и вызывающие выпадение конденсата на внутренней поверхности Изделия;
  • 6.4.2 За поломку Изделий, возникшую в результате неправильной эксплуатации, либо других случаях по вине Заказчика;
  • 6.4.3 За звуко-, тепло- и гидроизоляционные свойства оконной конструкции, в случае если окончательная отделка наружных швов, а также внутренних швов (монтаж откосов) не выполнены.
  • 6.4.4 За промерзание монтажных швов и стыков изделий, в случае если Заказчиком не производилась герметизация швов и установка дополнительных комплектующих: подоконники, отливы, откосы).
  • 6.4.5 Исполнитель не несет ответственности за несоответствие результатов выполненных работ, требованиям, указанным в п. 5.5. настоящего договора, если, не смотря на сделанное предупреждение, Заказчик не изменит свои требования до момента подписания данного договора.
  • 6.5. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения иных своих обязательств по настоящему Договору.
  • 6.6. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковое имело место вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы — чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора и непреодолимо препятствующие надлежащему исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.
  • 6.7. Договор, может быть, расторгнут Заказчиком не позднее одного рабочего дня следующего после даты заключения договора. При этом Заказчик компенсирует исполнителю сумму в размере 3 (трех) процентов от полной стоимости договора. Если Заказчик расторгает договор позднее выше указанного срока, а именно двух рабочих дней, сумма аванса указанная в данном договоре Заказчику не возвращается.

7. Заключительные положения

  • 7.1. Учитывая особенности климата и специфику Изделия, Подрядчик не рекомендует Заказчику устанавливать в качестве наружного остекления Изделия со стеклопакетами или одинарным стеклом, коэффициент сопротивления теплопередаче которых ниже Московских Строительных Норм (0,55 М 2 .0 С/Вт), а также сообщает Заказчику о необходимости соблюдения температурно – влажностного режима и достаточной дополнительной вентиляции в помещениях для исключения возникновения возможных негативных последствий, которые могут выразиться в недостаточной теплоизоляции, конденсации паров воды на внутренней части Изделия и др. Заказчик согласен, что Подрядчик не несет ответственности за возможные последствия несоблюдения перечисленных выше требований.
  • 7.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один находится у Заказчика, другой у Исполнителя.
  • 7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
  • 7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
  • 7.5. Откосы, уголки и все комплектующие к изделию ПВХ по умолчанию комплектуются белого цвета. Возможно незначительное отличие оттенка цвета комплектующих от конструкций ПВХ.
  • 7.6. Рабочие дни исчисляются согласно внутреннему уставу фирмы, а именно с понедельника по пятницу (включительно), кроме выходных и праздничных дней.
  • 7.7. Заделка под подоконником осуществляется по договоренности с монтажной бригадой. Один проем 400 руб.
  • 7.8. Ламинированные окна изготовляются сроком от 30 до 56 календарных дней, в зависимости от выбранного рала Заказчиком. Срок изготовления данного договора определятся Менеджером-Замерщиком, при заключении договора.

8. Перечень документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи сторон.

Другие публикации:

  • Нотариус метро выхино Нотариус Выхино. Ближайшие нотариусы к станции метро Выхино Рядом со станцией метро Выхино нашей системой найдено 4 нотариуса в радиусе 3 километров. Ниже приведена таблица с найдеными нотариусами, а ниже таблицы - интерактивная карта, на которой отмечена […]
  • Как в 1с 82 провести взаимозачет с покупателем Как в 1с 82 провести взаимозачет с покупателем Вопрос: Как в "1С:Бухгалтерии 8" провести взаимозачет? Дата публикации 04.10.2018 Использован релиз 3.0.65 Расчеты по договору (зачет) Взаимозачет В программе "1С:Бухгалтерия 8" для отражения операции по зачету […]
  • Возврат авансов полученных 1с Возврат авансов полученных 1с Вопрос: Как отразить возврат аванса, полученного от покупателя, в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)? Дата публикации 31.10.2017 Использован релиз 3.0.53 Получение аванса Вычет НДС при возврате аванса Поступление оплаты от […]
  • Приказ о выплате стипендии Размеры стипендии Стипендии и материальная поддержка: (8182) 21-61-00 доб. 17-59 набережная Северной Двины, д. 22, учебный корпус №2, каб. 2412 понедельник, среда, пятница 10:00-11:00, 16:00-17:00 Директорат высшей школы/колледжа ПриказОб установлении […]
  • Возврат поставщику в 1с 8 Возврат поставщику в 1с 8 Вопрос: Как произвести возврат товара поставщику в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)? Дата публикации 11.05.2016 Использован релиз 3.0.43 Возврат не принятого на учет товара Возврат принятого на учет товара Учет возврата товаров в […]
  • Договор аренды контейнеров ДОГОВОР АРЕНДЫ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ТБО № Главная > Документ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ТБО № _______ г. Медногорск «_____» _____________ 20___ г. Общество с ограниченной ответственностью «Мечта», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Кириенко Сергея […]

Вам также может понравиться