Договор на выполнение монтажных работ пожарной сигнализации

Договор на установку пожарной сигнализации

ДОГОВОР на установку пожарной сигнализации

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:

Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93», «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009″. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

По настоящему Договору устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве _____________ в следующих местах: __________________________, используемые методы монтажа: __________________________.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС — _____ (__________) руб. Стоимость работ подтверждается ___________________________.

2.2. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:

Сроки оплаты: ____________________________________________.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок — «___»___________ ____ г.

Конечный срок — «___»___________ ____ г.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _______________________.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ______________________.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами путем переговоров, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПРИМЕР ДОГОВОРА НА МОНТАЖ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель выполнит работы по монтажу и наладке системы безопасности (охранно пожарной сигнализации, видеонаблюдения и т.п.) – далее по тексту системы, в помещениях НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ОБЪЕКТА.

2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).

2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по монтажу и наладке системы безопасности, а именно: предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования.

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы сигнализации в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Производство работ. Гарантии.

5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.

5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы.

6.Порядок расторжения договора

6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.

7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.

7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

Смотрите так же:  Пдд 2019 учебное пособие

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнитель
ИНН _____, КПП ______
АДРЕС
Р/С _______
БАНК
БИК и иные реквизиты БАНКА
Исполнитель______________ Фамилия И.О.

ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчик
ИНН _____, КПП ______
АДРЕС
Р/С _______
БАНК
БИК и иные реквизиты БАНКА
Заказчик______________ Фамилия И.О.

© 2010-2019 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

Договор на выполнение работ по монтажу систем автоматической охранно-пожарной сигнализации

к Извещению №7-ОПБ от «17» октября 2011 г.

на выполнение работ по монтажу систем автоматической охранно-пожарной сигнализации

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», Марий Эл – филиала » Костиной Эльвиры Ивановны, действующей на основании Положения об УФПС Республики Марий Эл – филиале », доверенности от 20 декабря 2010 года № 000/ЮД, с одной стороны, и _________________________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам размещения заказа путем проведения запроса котировок (Протокол от «___» ______________ 2011 года № ________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить в установленный настоящим Договором и приложениями к нему срок за свой риск собственными силами, средствами и материалами комплекс работ по монтажу систем автоматической охранно-пожарной сигнализации в отделениях почтовой связи:

— ОПС Русские Шои по адресу: РМЭ, Куженерский район, с. Русские Шои, ул. Центральная, д. 10;

— ОПС Емешево по адресу: РМЭ, Горномарийский район, c. Емешево, ул. Григорьева, д. 79;

— ОПС Емелево по адресу: РМЭ, Горномарийский район, с. Емелево, ул. Емелево, д. 23Б;

— ОПС Шой-Шудумарь по адресу: РМЭ, Куженерский район, д. Шой-Шудумарь, ул. Рыбакова, д. 13;

— ОПС Цибикнур по адресу: РМЭ, Медведевский р-н, д. Цибикнур, ул. Пионерская, д. 8;

— ОПС Зашижемье по адресу: РМЭ, Сернурский район, с. Зашижемье, ул. Центральная, д. 10;

— ОПС Илеть по адресу: РМЭ, Параньгинский район, с. Илеть, ул. Заречная, д. 21;

— ОПС Большая Коклала по адресу: РМЭ, Сернурский район, д. Большая Коклала, ул. Большая Коклала, д.12;

— ОПС Горный Шумец по адресу: РМЭ, Юринский р-н, д. Горный Шумец, ул. Горный Шумец, д. 112;

— ОПС Большое Чигашево по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Большое Чигашево, д. 74;

— ОПС Кельмаксола по адресу: РМЭ, Советский район, д. Кельмаксола, ул. Ермакова, д. 24

(далее по тексту «Объекты») в соответствии с условиями настоящего договора и локальным сметным расчетом (Приложение к договору), а Заказчик обязуется принять эти работы и оплатить стоимость, установленную настоящим Договором.

1.2. Объем и стоимость работ определяются локальным сметным расчетом (далее по тексту – «локальный сметный расчет»).

1.3. Срок выполнения работ:

Работы должны быть начаты в течение пяти дней с даты подписания договора.

Работы должны быть закончены не позднее 31.12.2011 г.

1.4. На момент заключения настоящего договора Заказчиком предоставляется Подрядчику следующая документация, необходимая для проведения работ: Согласованный и утвержденный Заказчиком локальный сметный расчет на комплекс работ.

2. Стоимость договора.

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____________ (__________________) рублей __________ копеек. Стоимость определена на основании локального сметного расчета и складывается из стоимости работ, материалов Подрядчика и включает компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с выполнением работ по настоящему договору, и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Стоимость работ по договору является фиксированной на весь срок действия договора и изменению не подлежит.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить весь комплекс работ в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом в объеме и в сроки, установленные настоящим договором, и передать выполненные работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта;

3.1.2. выполнить скрытые работы, которые невозможно проверить внешним осмотром и контрольным обмером при составлении формы КС-2, и сдать Заказчику (ответственному лицу, осуществляющему технический надзор) перед последующими работами с составлением актов на скрытые работы.

3.1.3. поставить на Объекты необходимые для выполнения работ материалы, конструкции и комплектующие изделия, осуществить приемку, разгрузку, складирование; выбирать материалы и оборудование для выполнения работ в соответствии с локальным сметным расчетом;

3.1.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе строительных и ремонтных работ, пожарной безопасности и охране Объекта, требований законодательства об охране труда;

3.1.5. немедленно информировать Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлечь несоблюдение сроков выполнения работ;

3.1.6. исполнять полученные в ходе проведения работ указания Заказчика;

3.1.7. информировать Заказчика о заключении договоров субподряда для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечить контроль за ходом выполняемых субподрядчиками работ.

3.1.8. нести перед Заказчиком ответственность за ненадлежащее выполнение субподрядчиками работ по настоящему договору.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. обеспечить доступ персонала Подрядчика на все необходимые для проведения работ площади, а также создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;

3.2.2. на момент заключения настоящего договора передать Подрядчику документацию, перечень которой установлен в п.1.4. настоящего договора;

3.2.3. осуществлять приемку выполненных работ, в том числе скрытых немедленно, после получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ;

3.2.4. оплатить стоимость, определенную п.2.1. настоящего договора, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;

3.2.5. обеспечить необходимые условия для выполнения работ на Объектах и хранения оборудования и инструмента;

3.2.6. если при осуществлении контроля и надзора Заказчик обнаружит отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, он обязан немедленно известить об этом Подрядчика.

3.3 Подрядчик вправе:

3.3.1. самостоятельно определять способ и порядок выполнения работ;

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за выполнением работ;

3.4.2. Приостанавливать или запрещать производство работ, выполняемых с нарушением СНиП и норм действующего законодательства;

3.4.3. Отклонить предложение Подрядчика о привлечении к участию в строительстве субподрядчика при наличии на то серьезных оснований, направив в 5-ти дневный срок мотивированный отказ;

3.4.4. Предъявлять к Подрядчику требования по всем вопросам, возникающим в связи с привлечением к участию в строительстве субподрядчика, в том числе и по недостаткам строительных работ, произведенных последним.

4. Производство работ.

4.1. Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который осуществляет контроль и надзор за выполнением работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и подтверждает подписанием необходимую исполнительную документацию.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и во все помещения Объектов в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, будут соответствовать стандартам, техническим условиям и будут иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Смотрите так же:  Трудовой кодекс часть 2 статья 93

4.3. При подготовке освидетельствования скрытых работ, приемки отдельных ответственных конструкций, пуско-наладочных и иных работ, требующих проведения приемо-сдаточных испытаний, Подрядчик по мере их готовности письменно информирует Заказчика за два рабочих дня до планируемых мероприятий.

Если освидетельствование скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика и восстановить ее.

4.4. Если Заказчик обнаружит, что какие-либо работы выполнены с нарушением требований, предъявляемых к качеству такого рода работ, Подрядчик обязуется своими силами и без увеличения стоимости настоящего договора выполнить эти работы заново для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в согласованный срок не исправит недостатки, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков с отнесением расходов по такой деятельности на счет Подрядчика.

4.5. После завершения работ Подрядчик сдает выполненные работы Заказчику по акту, который должен содержать следующие сведения: ссылку на настоящий договор, дату и место его подписания, место выполнения работ, наименование выполненных работ, подтверждение соответствия указанных работ условиям договора, технической документации и локальным сметным расчётам, перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации, фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон. После приемки работ Заказчиком Подрядчик предъявляет Заказчику в течение 5 (пяти) дней акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. При приемке скрытых работ оформляется акт на скрытые работы.

4.6. Если в процессе приемки работ будут обнаружены их недостатки, по согласованию Заказчика и Подрядчика составляется соответствующий акт, в котором указываются перечень необходимых доработок и сроки для их исполнения. При уклонении Подрядчика от подписания акта, Заказчик составляет его в одностороннем порядке. При не устранении Подрядчиком недостатков в определенные сроки, Заказчик имеет право устранить недостатки силами третьих лиц либо самостоятельно с отнесением затрат на Подрядчика.

4.7. Устранение недостатков работ фиксируется сторонами в соответствующем акте, после подписания которого Объекты передаются для эксплуатации Заказчику.

5. Порядок расчетов.

5.1. Аванс по данному договору предусматривается в размере 30% от стоимости работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора в безналичной форме на основании выставленного счета на оплату.

5.2. Расчет по настоящему договору производятся в течение 10 (десяти) банковских дней на основании выставленного счета на оплату после наступления всех нижеперечисленных событий:

— подписание сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и акта о вводе охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в эксплуатацию;

— устранение выявленных недостатков работ;

— передача Подрядчиком Заказчику в полном объеме исполнительной документации на выполненные работы;

— получение Заказчиком оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ и Постановления Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000 (в ред. ).

5.3. Платеж за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. По окончанию выполнения обязательств по настоящему договору, стороны проводят сверку взаиморасчётов. Акт сверки направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении другой стороне либо другим способом документально подтверждающим факт получения другой стороной Акта сверки. В случае неполучения ответа от другой стороны в течение 1 месяца с момента получения им Акта сверки, баланс расчётов между Сторонами по данным акта сверки взаиморасчётов считается подтверждённым на дату составления акта.

6. Ответственность сторон.

6.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

6.2. Неустойка уплачивается Заказчиком Подрядчику за следующие допущенные им нарушения договорных обязательств:

— за задержку расчетов за выполненные работы уплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6.3. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

— за нарушение сроков начала и окончания работ уплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств;

— за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика — односторонним актом, уплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6.4. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

6.5. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, действия органов государственной власти, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства по причине действия обстоятельств непреодолимой силы, немедленно должна известить другую сторону о наличии препятствия и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

6.6. Начисление пени является правом, но не обязанностью стороны. Если пени не предъявлены, их размер равен нулю.

7.1. Подрядчик гарантирует:

— выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

— качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями передаваемой Подрядчику технической документации и действующими нормами;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объектов после приемки результата работ.

7.2. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц, что должен доказать Подрядчик.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок прерывается на период, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться по причине допущенных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

8. Изменение и расторжение Договора.

8.1. Настоящий договор может быть изменен в любое время в течение срока его действия по инициативе любой из сторон.

8.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.

8.3. Заказчик вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в следующих случаях:

— аннулирование либо приостановление действия лицензии Подрядчика, либо издание государственными органами в рамках действующего законодательства нормативных правовых актов, лишающих Подрядчика права осуществлять деятельность по данному виду работ;

— задержка Подрядчиком начала работ или просрочка сдачи результатов работ Заказчику более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Смотрите так же:  Приказ 038 у

— нарушение Подрядчиком условий настоящего договора и строительных норм и правил, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных технической документацией.

8.4. Подрядчик вправе требовать расторжения настоящего договора в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

8.5. Сторона, выступающая с инициативой досрочного расторжения настоящего договора, направляет другой стороне письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого расторжения. При расторжении договора стороны составляют соответствующее двустороннее соглашение.

8.6. При досрочном расторжении настоящего Договора Объекты передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

8.7. При расторжении настоящего договора по вине одной из сторон виновная сторона возмещает другой стороне убытки, причиненные досрочным расторжением договора.

8.8. Досрочное расторжение договора не означает прекращения обязательств сторон, вытекающих из произведенных работ, а также не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушения, допущенные при производстве работ, которые обнаружатся в процессе дальнейшего производства работ на объекте. Устранение вышеуказанных нарушений производится за счет Подрядчика.

9. Разрешение споров.

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

9.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

10. Особые условия.

10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его уполномоченными представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.

10.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

10.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ, компенсирует Подрядчик.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

10.5. Любые договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, влекущие за собой новые обстоятельства, права и обязанности сторон, которые не определены настоящим договором, должны быть письменно подтверждены сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

10.6. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.7. Любые указанные в настоящем договоре приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. Любой документ, составленный и подписанный сторонами во исполнение, изменение и дополнение настоящего договора, в котором будет указано, что он является приложением к настоящему договору, также становится неотъемлемой частью последнего.

10.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.1. Приложение — Локальный сметный расчет.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

г. Москва, Варшавское шоссе

УФПС Республики Марий Эл – филиал »

адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 140,

, р/с № в Марийском филиале АКБ «Связь-банк»,

Директор УФПС Республики ______________________

Договор на выполнение монтажных работ пожарной сигнализации

Официальный сайт
единой информационной системы
в сфере закупок

Организация, оказывающая услуги по обслуживанию пользователей ЕИС,
сообщает о проведении регламентных работ
в период с 22:00 15.02.2019 по 12:00 16.02.2019

Договор на выполнение монтажных работ пожарной сигнализации

Прогноз конкуренции

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Все оценочные параметры рассчитаны исходя из похожих тендеров данного Заказчика

Договор подряда на выполнение работ по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации на объекте ФБУ «Приморский ЦСМ» по адресу г. Уссурийск, ул. Плеханова, 33

Закупка №31603320261 на ЕИС

Протокол подведения итогов

Карточка будет добавлена в Избранное

В случае публикации текущей закупки, она заменит отслеживаемую будущую, Вы получите уведомление

Понравилась закупка? Оцените свои возможности, примите решение об участии, подготовьте необходимые документы

Вы подали заявку на участие в аукционе?

Допущены к торгам?

Организатор торгов отклонил Вашу заявку и Вы не согласны с данным решением?

Аукцион! Выигрывает тот, кто предлагает наиболее выгодные условия и цену.

Ожидайте результатов аукциона, отслеживайте соблюдение сроков:

Вы победитель? Поздравляем! Предоставьте Заказчику обеспечение исполнения контракта и подпишите контракт

Строго соблюдайте сроки. Соотношение рабочих и выходных дней не принципиально:

Соотношение рабочих и выходных дней принципиально:

Преимущества для Субъектов Малого Предпринимательства и Социально Ориентированных Некоммерческих организаций:

  • Сумма обеспечения — до 2% от стоимости контракта.
  • Оплата закупки — не более 15 дней с момента подписания документа о приемке.

Возможно увеличение цены контракта до 15%, но не более начальной цены в случаях:

  • Если продавец — организация инвалидов
  • Если продавец — предприятие уголовно-исполнительной системы
  • Товарам/работам/услугам, произведенным на территории государств — членов Евразийского экономического союза

В данной закупке могут принималь участие только организации — субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации

Установлен запрет на продажу товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Другие публикации:

  • Где найти квитанцию на транспортный налог Где взять или распечатать квитанцию на оплату транспортного налога? Согласно российскому налоговому законодательству, человек, на которого был зарегистрирован автомобиль, должен оплачивать транспортный налог. Чтобы у налоговиков не возникало вопросов […]
  • Сохранная расписка на товар Сохранная расписка на ответственное хранение Документ под названием «Сохранная записка» формируется в тех случаях, когда одно предприятие, ИП или физическое лицо передает другому какие-либо товарно-материальные ценности на определенный промежуток […]
  • Про блондинку и адвоката Анекдоты про блондинок Блондинка:- Не бывает людей умных и красивых одновременно. Блин - получается, что я не существую?! Блондинка - подруге: - А я вчера на пляже вообще обалдела. Подходит ко мне парень, протягивает деньги. Ну, деньги я взяла, а парень мне […]
  • Системные требования к фифа 2019 Системные требования к фифа 2019 Системные требования FIFA 19 для ПК. У вас пойдет? Как и каждую осень, в этом году в продажу поступит новая FIFA, и теперь самое время узнать системные требования компьютерной версии игры. EA Sports представила […]
  • Гражданство в сша лотерея ЭЛЕКТРОННАЯ АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГРИН КАРД ЛОТЕРЕЯ 2019. ПРОГРАММА ИММИГРАЦИИ В США ПО ДВ 2021 ВИЗА ЛОТЕРЕЯ Регистрационный Сервисный Центр Лотереи Грин Карта США 2018Для Официальной Диверсификационной Иммиграции в Америку. Это Программа Визовая Лотерея США […]
  • Жалоба в прокуратуру на пристава исполнителя по алиментам образец Жалоба на пристава по алиментам Процедуры, связанные с взысканием алиментных платежей, исчисляемых в отношении несовершеннолетнего ребенка, не заканчиваются фактом получения судебного приказа или процессуального решения. Следующим шагом становится […]

Вам также может понравиться